Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Договор по устройству заливке фундамента

Договор по устройству заливке фундамента

Договор подряда на изготовление фундамента


Другая необходимая информация. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ, за исключением стоимости строительных материалов, их доставку, погрузку составляет: _____________________________________________________________________________________ 2.2.

Порядок оплаты Заказчиком осуществляется согласно условий Приложения 2. 2.3. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, неустранения выявленных при монтаже или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до разрешения указанных вопросов.

2.4. Расчеты по Договору производятся внесением денежных средств Подрядчику наличными. 2.5. Предварительный (ознакомительный) расчет стоимости материалов произведен при условии начала работ у заказчика в течении 3 (трех) дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре и по средним рыночным ценам на материалы для г.

Москва и Московской области. При фактическом начале работ и закупки материалов в районе постройки фундамента, расчет стоимости материалов производиться по факту и по цене их закупки согласно их объему, рассчитанному в Приложении-2. 3. Обязательства подрядчика Для исполнения настоящего Договора Подрядчик: 3.1.

Обеспечивает из строительных материалов Заказчика изготовление и сборку своими силами фундамента дома в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Своими силами и за свой счёт доставляет на строительную площадку оборудование и инструменты, осуществляет их приемку, складирование и подачу для производства работ.

Раз грузка материалов (при необходимости) оплачивается Заказчиком дополнительно из расчета семи тысяч руб. за кузов автомашины (при ручной разгрузке силами бригады Подрядчика) или краном-манипулятором, арендованным заказчиком и оплачиваемым им самостоятельно. 3.3. Выполняет своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов или выполнения работ по настоящему Договору.

3.4. Отвечает за сохранность инструмента и строительных материалов, доставленных на строительную площадку Заказчика, а также за строящийся Подрядчиком объект до передачи его по акту приемки Заказчику при условии, что участок заказчика, где ведется строительство, огорожен «глухим» забором.

3.5. Не вывозит с участка Заказчика строительный мусор, излишки грунта и остатки материалов. 3.6. Принимает на себя полную ответственность за выполнение норм и правил техники безопасности работниками, выполняющими работы в рамках настоящего договора. Исполнение норм Техники Безопасности включает, но не ограничивается использованием необходимых инструментов и материалов, применения методов и технологий выполнения работ и т.д.

3.7. Гарантирует соблюдение специалистами, осуществляющими сборку фундамента дома, норм и правил поведения, нарушение которых могло бы вызвать жалобы со стороны соседей.

3.8. Обязуется информировать Заказчика о необходимости закупки дополнительных материалов или инструментов, обеспечения ресурсами и т.д.

не менее, чем за 2 (два) дня. 3.9. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4. Обязательства Заказчика В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик: 4.1.

Производит своевременную оплату выполненных работ в соответствии графиком платежей в Приложении 2. 4.2. Заказчик обеспечивает и гарантирует свободный подъезд строительной техники без её застревания и буксовки в грунте при подъезде к любому углу строящегося фундамента на расстояние не менее четырёх метров.
4.2. Заказчик обеспечивает и гарантирует свободный подъезд строительной техники без её застревания и буксовки в грунте при подъезде к любому углу строящегося фундамента на расстояние не менее четырёх метров. В ином случае, при невозможности подъезда на указанные расстояния к месту установки фундамента или застревании (буксовке) грузовой техники, используемой при изготовлении фундамента, Заказчик дополнительно оплачивает работы и материалы по подготовке и проведению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение указанных условий или извлечению застрявшей (забуксовавшей) техники, используемой для строительства фундамента 4.3.

Определяет местоположение будущего строения, составляет чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности, производит установку «вешек-маяков» по углам или узловым точкам в плане фундамента на местности участка (по центрам ленты фундамента) готовит площадку для размещения материалов по адресу, указанному в п.1.1 настоящего Договора. 4.4. Организует место проживания бригады до 4 человек, осуществляющей сборку фундамента дома, с возможностью поддержания в нем температуры до +18С, на период исполнения настоящего договора с момента доставки материалов на участок до подписания акта приема-сдачи.

4.5. Обеспечивает снабжение объекта электричеством мощностью до 2 кВт, до 8 часов в дневное время суток. Иное – оговаривается дополнительным соглашением.

4.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок на весь период строительства. 4.7. Отвечает за оформление разрешения на строительства, если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Не привлекает для производства строительных или инженерных работ на объекте в период сборки фундамента другие подрядные организации или только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Подрядчика и строго по согласованию с Подрядчиком.

4.9. Дополнительно оплачивает следующие работы: — Расчистка подъездных путей к участку ЗАКАЗЧИКА, — Переноска стройматериалов к месту строительства далее 15 м от места разгрузки, — Разборка существующих сооружений ЗАКАЗЧИКА или освобождение места на участке Заказчика от препятствий при подъезде автомиксера к месту производства работ на расстояние до 4(четырех) метров с разных углов фундамента. — Корчевка пней, удаление деревьев и т.п.

4.10. Передает Подрядчику фото возводимого и готового фундамента, а после сдачи объекта Подрядчиком Заказчику в течении 2-х недель передать (на e-mail подрядчика) фотографии готового фундамента, сделанные с разных ракурсов. (фотографии используются для архива Подрядчика БЕЗ УКАЗАНИЯ АДРЕСА и личных данных ЗАКАЗЧИКА третьим лицам, без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ) 4.11.

Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. Производство работ, дополнительные условия 5.1.

Подрядчик только РЕКОМЕНДУЕТ Заказчику, а Заказчик под свою ответственность принимает самостоятельное решение по технологии строительства фундамента, параметрам рекомендуемой марки бетона для фундамента, перечню необходимых материалов для производства фундамента, условиям строительства и критериям к принятию мер по повышению прочности его конструкции и надежности.

5.2. Заказчик самостоятельно и под свою ответственность принимает решения в выборе конструкции фундамента и условий его создания и постройки.

При этом Заказчик ПОНИМАЕТ и ему дополнительно указано, что ленточный бетонный фундамент не несет в себе 100% гарантию от излома бетонной ленты (частичного разрушения, образования трещин и т.п.

в ходе его дальнейшей эксплуатации из-за поверхностных, подземных или иных подвижек (пучистости) почвы (грунта), доже если будет сделана компенсационная «подушка», уменьшающая сдвиги грунтов под фундаментов в следствии различных причин (например примерзания ниже уровня закладки ленты фундамента, вымывания песчаной компенсационной подушки, высокий уровень грунтовых вод, разрушающей бетонную ленту и т.п) 5.3.

Подрядчик только выполняет поставленный Заказчиком объём работ по строительству фундамента. Отступления от СниПов и ГОСТов не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ при подписанном ЗАКАЗЧИКОМ и Подрядчиком ДОГОВОРЕ на работы и согласованных Подрядчиком с ЗАКАЗЧИКОМ эскизных проектов, описаний, размеров и конструктивных решений объекта строительства (ПРИЛОЖЕНИЕ-1, ПРИЛОЖЕНИЕ-2), которые являются обязательными для Подрядчика как условия ЗАКАЗЧИКА.

Отступления от СниПов и ГОСТов не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ при подписанном ЗАКАЗЧИКОМ и Подрядчиком ДОГОВОРЕ на работы и согласованных Подрядчиком с ЗАКАЗЧИКОМ эскизных проектов, описаний, размеров и конструктивных решений объекта строительства (ПРИЛОЖЕНИЕ-1, ПРИЛОЖЕНИЕ-2), которые являются обязательными для Подрядчика как условия ЗАКАЗЧИКА.

5.4. Подрядчик в любое время вправе только рекомендовать ЗАКАЗЧИКУ выбор вариантов исполнения и изготовления и сборки конструкций и элементов объекта строительства, если считает, что при выполнении Подрядчиком выбранного и утвержденного ЗАКАЗЧИКОМ проекта некоторые элементы конструкции, узлы строения могут подвергаться дополнительным нагрузкам, вследствие чего снижается прочность и безопасность всего объекта строительства или его частей. Заказчик, принимая самостоятельное решение, указывает на лучший по его мнению вариант выполнения решения. Если ЗАКАЗЧИК настаивает на исполнении критически неправильного решения, даже после рекомендаций Подрядчика по более надежному варианту исполнения решения и недопущения ошибок влекущей уменьшение прочности конструкции, то Подрядчик выполняет требования Заказчика в любом случае.

5.5. При исполнении настоящего договора Подрядчик использует только те материалы, которые указаны в Приложениях к настоящему Договору.

5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Изменения в проектную документацию и задание на строительство (Приложение №1), внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Подрядчиком и подтверждены обеими Сторонами в письменной форме.

Если указанные изменения ведут к изменению стоимости или сроков работ, это отражается в соответствующем дополнении к настоящему Договору, которое вступит в силу с момента его подписания.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 6.1.

По окончании всех работ Подрядчик заранее и не позднее двух дней сообщает Заказчику о готовности результатов работ к сдаче.

6.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение одного дня после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. 6.3. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ, который подписывается обеими сторонами и производиться денежный расчет согласно Приложению-2.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы. 6.6. В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в однодневный срок со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика. После составления акта стороны должны в течение двух дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса.

6.7. Критерием готовности работы (ФУНДАМЕНТ СДЕЛАН ПОДРЯДЧИКОМ В ОГОВОРЕННОМ ОБЪЕМЕ и по согласованной с заказчиком технологии и ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ без претензий к Подрядчику) по изготовлению ленточного бетонного фундамента является залитый бетонной смесью фундамент, стоящий в деревянной (или иной) опалубке, с удерживающими опалубку подпорами, укрепленными в земле, согласно планов Приложения-1 Опалубка ленты фундамента может быть частично находиться присыпана землей для ее прочности, выбранные грунты, замещенные бетоном находятся вдоль фундаментной ленты, как они и выбирались из земли.

Разборка опалубки, вывоз и выравнивание грунта Подрядчиком не производиться или выполняется как дополнительное соглашение за дополнительное вознаграждение. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

За необоснованное нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. 7.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта. 7.7. Заказчик не вправе необоснованно вмешиваться в деятельность Подрядчика и не привлекать работников Подрядчика для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора. 7.8. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.9. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде по месту подачи иска. 8. ГАРАНТИИ 8.1. Подрядчик предоставляет гарантию на качество выполненных им работ по монтажу фундамента (сборку фундамента. т.е.: выкопана траншея указанной заказчиком глубиной под будущую ленту фундамента, сделана компенсационная подушка под бетонную ленту, утвержденной заказчиком толщины и материала, сделано армирование ленты фундамента утвержденным заказчиком способом, материалом и согласованным с заказчиком количеством уровней арматуры, произведены работы по постройке опалубки в которую залит бетон, заказанный и доставленный Заказчиком самостоятельно) на срок один год с момента подписания Акта сдачи-приёмки по настоящему Договору.

При этом сдаваемый объект должен быть ПОЛНОСТЬЮ обработан и защищен сертифицированными для России антисептическими бетонозащитными составами (класса «ЭЛКОН-Био-бетон» — биозащита / поверхностная водозащита) силами Подрядчика или ЗАКАЗЧИКА до момента сдачи объекта ЗАКАЗЧИКУ Подрядчиком для предотвращения разрушения, вымывания и растрескивания бетона и уменьшения насыщения ленты фундамента влагой и плесенью.

8.2. Если сдаваемый объект не был защищен вышеописанными антисептическими составами на момент его сдачи, гарантия на сборку составляет 6 (шесть) месяцев. 8.3. Гарантия Подрядчика не включает гарантии на качество используемого бетона, соответствие его марки заявленной и доставленной к залитию ленты фундамента и т.п.

Заказчик с этим согласен и уведомлен заранее. 8.4. Гарантия не распространяется на естественное изменение цвета бетона и равномерность осадки сданного объекта. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, затяжные дожди или холода, наводнения, розливы рек, пожары, стихийные бедствия, а также принятие органами государственной власти нормативных актов, законов, постановлений, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, затяжные дожди или холода, наводнения, розливы рек, пожары, стихийные бедствия, а также принятие органами государственной власти нормативных актов, законов, постановлений, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору при возникновении препятствий непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 9.3. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.

9.4. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 9.6 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

9.7.Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

10.4. В случае расторжения договора со стороны Заказчика Подрядчик (определив свои реальные затраты, которые оплачиваются Заказчиком) обязан в течении пяти банковских дней с момента получения требования Заказчика вернуть денежные суммы (авансы), переданные Подрядчику за вычетом задатка и средств израсходованных Подрядчиком на момент расторжения договора. 10.5 В случае расторжения договора со стороны Подрядчика, Подрядчик обязан в течении пяти банковских дней с момента уведомления Заказчика Подрядчиком вернуть Заказчику все денежные суммы (с учетом аванса и задатка) рассчитываемые как разницу между всеми внесенными Заказчиком денежными суммами Подрядчику и реально выполненными Подрядчиком работами Заказчику. 10.6. Срок выполнения работ:

  1. Документ . ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА Предметом подряда (результатом выполненных работ по настоящему Договору) является: . его изготовлении нарушается структура дерева). 10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на фундаменты, предоставляемые .
  2. Инструкция . участков гидроизоляции фундаментов; усиление (устройство) фундаментов под оборудование . содержанием указанных документов. Изготовление недостающей или утраченной . Расходы в соответствии с договорами подряда на выполнение отдельных видов ремонтных работ .
  3. Документ . . III. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 3.1. Предметом подряда (результатом выполненных работ по настоящему . его изготовлении нарушается структура дерева). 10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на фундаменты, предоставляемые .
  4. Документ . фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между ним и плотниками был заключен договор подряда . пени за несвоевре­менное изготовление заказа, а также возместить . рекомендовал для этих целей договор подряда на капитальное строительство, которым он .
  5. прибытие бригады к месту строительства – с _______________ по ________________
  6. Документ . договора (общая стоимость на изготовление и доставку сруба из материала Подрядчика и установка сруба на готовый фундамент . из сторон и является неотъемлемой частью Договора подряда на изготовление и монтаж сруб №______от «_____» .
  7. сборка фундамента – в течение ____________________ календарных дней с момента доставки материалов к месту сборки. 10.7. Срок монтажа фундамента может быть продлён на срок действия обстоятельств временной непреодолимой силы, к которым относятся временные (сезонные) розливы рек, паводки, заносы дорог и путей доставки объекта строительства, критическое для ведения работ строительства понижение температуры (-5С при изготовлении фундамента и -0С при заливке бетона фундамента на участке ЗАКАЗЧИКА), затяжные дожди, препятствующие сборки объекта строительства. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформляются в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 11.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре. 11.3 Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. 11.4. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до даты подписания Акта о сдаче-приемке. 12. Адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик: телефоны и e-mail___________________________________________________________ Подрядчик: телефоны и e-mail _________________________________________________________ подписи сторон: ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ________________________ ______________________ (Ф. И. О) (Подпись) (Ф. И. О) (Подпись ) «_____»______________201__г Заказчик __________________ Подрядчик _____________________ Стр. 5 из 6

    Образец договора подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

    на устройство фундамента для индивидуального жилого домаг.

    «» 2022 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика из материалов Заказчика выполнить все необходимые строительно-монтажные работы, связанные с устройством фундамента, в соответствии с Проектом (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение №2 к Договору) в том числе:1.1.1.

    Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства.1.1.2. Бетонирование фундамента общим объемом куб.м.;1.1.3.

    Гидроизоляция фундамента общей площадью кв.м.1.1.4. Ввод в эксплуатацию и технические испытания.

    На объекте индивидуального жилищного строительства (далее – Объект) из материалов, предоставляемых Заказчиком по письменному запросу Подрядчика, который направляется Заказчику не менее чем за рабочих дней до предполагаемой даты начала работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат надлежащего качества и уплатить обусловленную цену, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

    При этом, в случае задержки предоставления материалов для выполнения работ Заказчиком, Подрядчик не вправе использовать свои материалы и предъявлять финансовые претензии к Заказчику в связи с понесенными расходами. Работы выполняются по адресу: . Результатом выполненных работ является: устройство фундамента на Объекте, пригодного для его нормальной эксплуатации и строительства индивидуального жилого дома.1.2.

    Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.2.1. Общая стоимость (цена) работ по договору составляет рублей, НДС не облагается, в связи с УСН.2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме путем перевода соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    1. 2-й платеж: рублей, НДС не облагается, в связи с УСН, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
    2. 1-й платеж: аванс на выполнение работ рублей, НДС не облагается, в связи с УСН, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение банковских дней после подписания договора обеими Сторонами.

    Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или корреспондентского счета банка Заказчика.2.3.

    Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п.6 ст.709 ГК РФ; при этом, Подрядчик обязан подтвердить наступление указанных в данном абзаце обстоятельств и последствий – документально.

    В этом случае изменение фиксируется в дополнительном соглашении, подписываемом обеими Сторонами.2.4.

    Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее трех дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.3.1.

    Подрядчик обязан выполнить работу и сдать ее результат Заказчику в срок: не позднее дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.3.2. Срок начала выполнения работ – в течение дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.Подрядчик обязан:4.1. Выполнить все работы в порядке и объеме, а также в сроки, предусмотренных настоящим договором, приложениями и дополнительными соглашениями к нему, и сдать результат работ надлежащего качества Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.4.2.

    Обеспечить:

    1. производство работ в полном соответствии с заданием Заказчика, строительными нормами и правилами;
    2. качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, международными стандартами (ИСО, МЭК), национальными стандартами, в том числе ГОСТ, ОСТ, ТУ, своды правил, стандарты организаций – СТО, СТП, и другими действующими нормами и правилами, а также требованиям, обычно предъявляемые к работам такого рода;
    3. своевременное устранение за свой счет в разумный срок недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока качества выполненных работ. В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок (в зависимости от вида работ, но в любом случае не позднее дней с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика) обязанностей по устранению недостатков выполненных работ как до приемки работ Заказчиком, так и после приемки работ в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь третью организацию для устранения данных недостатков. При этом подрядчик возмещает Заказчику понесенные Заказчиком и документально подтвержденные расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) работ. Извещение об обнаруженных недостатках направляется Заказчиком по адресу, указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении дней с момента его направления;

    4.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности и нормами, обеспечить рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.4.4.

    Вывезти за пределы территории стройплощадки (Объекта), принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор в -дневный срок со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.4.5.

    Письменно извещать Заказчика за дней о готовности к сдаче результата работ.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, которые были привлечены Подрядчиком.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.4.8.
    Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.4.8.

    Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению строительства собственными силами и/или за свой счет спецтехникой, машинами и механизмами, а также иным оборудованием необходимыми для выполнения работ по настоящему договору.4.9.

    Назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением работ.Заказчик обязан:4.10. Произвести приемку и оплату надлежащего качества работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и в сроки, предусмотренном настоящим договором/дополнительными соглашениями к нему.

    В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствующих дополнительных соглашениях, Заказчик вправе приостанавливать финансирование работ на срок – до выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению уже профинансированных Заказчиком работ.

    При этом ответственность за нарушение сроков финансирования к Заказчику не применяется.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и приложений к нему.Стороны обязуются:4.12. По окончании выполнения работ, но не позднее дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ произвести сверку взаиморасчетов.

    При этом Подрядчик направляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан подписать акт, либо предоставить мотивированное возражение по нему в течение рабочих дней с момента получения акта сверки.

    После подписания акта сверки или возражений по нему, Заказчик должен выслать его Подрядчику по почте или доставить его курьером.5.1. Охрану находящихся в месте выполнения работ материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчика, Субподрядчиков и переданного Заказчиком Подрядчику материалов (при наличии таковых), осуществляет Подрядчик.5.2.

    Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной им для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик до момента передачи результата работ Заказчику.6.1. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, обязан в течение рабочих дней с даты получения уведомления, приступить к его приемке.6.2.

    При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются первичными документами, подписанным обеими сторонами и составленными по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, а именно:

    1. Актом о сдаче-приемке выполненных работ;
    2. Счет — фактурой, заполненной в соответствии с требованиями ст.168 НК РФ;

    Заказчик обязан осуществить проверку объемов, видов, качество произведенных работ, проверить и подписать указанные акты и справки в течение рабочих дней с момента предоставления их подрядчиком, либо представить подрядчику мотивированный отказ в их подписании. Стороны установили, что подписанные Сторонами акты приемки выполненных работ, указанные выше, являются документами, подтверждающими объемы, виды, надлежащее качество, стоимость выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ по настоящему договору.7.1.

    Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении всего гарантийного срока, указанного в п.7.2 Договора.7.2 Гарантийный срок устанавливается месяцев, с даты подписания Сторонами Актом о сдаче-приемке выполненных работ.7.3.

    Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.8.1.

    Если Заказчиком будут внесены изменения в объем выполняемых работ, обе стороны примут меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об изменении первоначальной стоимости, сроков выполнения работ или одного из этих параметров. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.9.1.

    Заказчик в любое время может проверять ход и качество выполняемых работ и применяемых материалов, а Подрядчик обязан предоставлять такую возможность Заказчику. При этом осуществление контроля безопасности выполняемой работы и соблюдения требований охраны окружающей среды находится под ответственностью Подрядчика.9.2.

    Осуществляя контроль над ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.10.1. За нарушение любых сроков, предусмотренных по настоящему договору, в части обязательств Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости (цены) работ, указанной в п.2.1 Договора, за каждый день просрочки.10.2. В случае несоответствия качества материалов, которые были поставлены Заказчиком, последний обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.10.3.

    В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения их стоимости в согласованный Сторонами срок, но не более дней с даты их обнаружения, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

    При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию с последующим возмещением Подрядчиком Заказчику понесенных им в связи с этим расходов.10.4.

    Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.10.5. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в -дневный срок, Подрядчик обязуется возвратить в -дневный срок Заказчику аванс путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

    За задержку возврата Заказчику аванса Подрядчик выплачивает неустойку в размере % от суммы аванса за каждый день просрочки.11.1.

    Подрядчик и Заказчик, освобождаются от ответственности, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажор, под которыми подразумеваются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время заключения настоящего Договора, возникли помимо воли Сторон и наступлению и действию которых Стороны не могли препятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.11.2. Обстоятельствами форс-мажор признаются, имеющие непосредственное влияние на исполнение условий и обязательств, предусмотренных настоящим Договором, следующие события: война и военные действия, восстание, мобилизация, эпидемия, пожар, стихийные бедствия, а также акты органов власти.11.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, продлевается только на период действия таких обстоятельств.11.4.

    Стороны обязаны информировать друг друга о наступлении и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению условий и обязательств, предусмотренных настоящим Договором в день их наступления/окончания. Сообщение о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим(и) документом(ами) компетентных органов.11.5.

    Если из-за действия форс-мажорных обстоятельств, задержка в исполнении обязательств, возникающих из настоящего Договора, превысит срок их исполнения более чем на дней, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, отправив другой Стороне письменное уведомление об этом.12.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ либо в порядке определяемом действующим законодательством РФ.12.2.

    В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе любой из Сторон, Сторона-инициатор обязана не позднее, чем за дней до предполагаемой даты досрочного прекращения действия договора направить другой Стороне соответствующее уведомление, и предложение о проведении взаиморасчетов и подписании необходимых документов. В течение указанных дней Стороны обязуются приложить максимум усилий для проведения взаиморасчетов и подписания при необходимости соответствующих документов.13.1.

    Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, прекращением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда .14.1.

    Для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации без изменения стоимости настоящего договора.14.2. При привлечении Подрядчиком миграционной рабочей силы ответственность за выполнение требований законодательства в отношении правомерного нахождения и ведения трудовой деятельности на территории РФ несет Подрядчик.14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или его работников, компенсируется Подрядчиком.14.4.

    Содержание настоящего договора носит конфиденциальный характер. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.14.5.

    Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.14.6. Все как указанные в договоре, так и возникающие в будущем приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.14.7.

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.ЗаказчикЮр.

    Последние новости по теме статьи

    Важно знать!
    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

    • Анонимно
    • Профессионально

    Задайте вопрос нашему юристу!

    Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

    +